知道科技
您的当前位置:首页小区地下车库施工合同

小区地下车库施工合同

来源:知道科技


小区地下车库施工合同

甲方:__ __ 公司(以下简称甲方)

乙方:_________ 施工单位(以下简称乙方)

建设集团有限责任公司拟将地下车库-回迁楼大清包给乙方施工。为了保证工程项目进展顺利,明确双方责任,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》及其有关法律、行规,甲、乙双方经过多次协商,本着友好合作、互惠互利、公平诚信的原则签订协议,条款如下:

一、工程概况

1、工程名称: 期 地下车库

2、工程地点:-------------------------------------

3、建筑面积:暂定------------平方米(以图纸实际竣工面积为准)

4、建筑层数:地上------------------层

5、建筑类型:剪力墙

二、工程质量:工程质量要求达到国家现行规范规定合格标准。

三、承包范围和方式:

1、承包范围:第七款乙方责任和施工中包括内容中第2条。

2、承包方式:清工带周转材料和机械设备的形式承包。

3、在施工全过程及保修期间,乙方承包范围风险和责任由乙方负责。

四、合同价款及付款方式

(1)、主体部分

1、合同价款:本工程结算按实际建筑面积每平方米全部人工费、机械费造价:(大写)------ 元整(小写) 元整。一次性抱死。主体、装修,价格比例为:60%、40%;此比例作为工作节。

2、三期30 楼及地下车库:混凝土主体框架结构工程全部封顶时,甲方在13个工作日内支付已经完成的工程部分工程量的85%给乙方作为工程进度款结算;

(2)、装修付款方式如下:

1、当地下室及地上装修完成至8层时,甲方在13个工作日内支付已经完成工程部分工程量的85%给乙方作为工程进度款;

2、当地上装修完成至18时,甲方在13个工作日内支付已经完成工程部分工程量的85%给乙方作为工程进度款;

3、当地上装修完成至28层时,甲方在13个工作日内支付已经完成工程部分工程量的85%给乙方作为工程进度款;

(3)、本工程全部完成,经甲方、工程师、邢台市地区建设工程质量安全监督站和设计单位验收合格,并 验收合格后付该工程暂定价格造价的90%给乙方作为工程进度款,乙方应无条件地积极地配合甲方做好该项验收工作。

(4)、乙方必须积极甲方交楼工作,在甲方完成交楼后3个月,甲方在30天内支付工程款至该工程结算总造价的98%(扣除甲方上述已经支付的款项)。在交楼过程中,如因乙方原因造成甲方损失,由乙方负责赔偿。

(5)该工程结算总造价的3%作为质量保修金,保修金利率为零。该工程的保修期自《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》认可的竣工日期起计两年,保修期满两年(给排水保修期2年,保修金__ __ 0元),经工程师及甲方检查质量符合使用要求15天内,根据国家工程质量保修的有关规定,甲方在扣除应该由乙方承担的保修费用(如果发生的话)和乙方需要继续保修的工程维修费用后支付保修金余额。

五、施工工期要求

1、工程开工日期:----------------------------(注:单栋楼工期从基础垫层算起)主体工程6个半月。确定开工日期前三天交质保金,不交者属 自动弃权。

2、工程计划竣工日期:-------年------月----------日,工期总日历天数:--------380天

3、但乙方必须符合以下分项工程工期:

(1)、结构至+正负零: _年 _月_ 日_

(2)、结构封顶:_年 _月_ 日_

(3)、室内装修完成: _年 _月_ 日_

(4)、竣工验收: _年 _月_ 日_

(5)、当合同文件中提及任何一段或工作日时,应该包括劳动假日、公众假日、双休日和恶劣天气日子的公历解释。

4、因不可抗拒原因造成的工程竣工日期推迟的,经甲方确认后工期相应顺延,甲方原因停工甲方负责,如因乙方原因不能够按时交工所造成的损失由乙方负责。

六、工程质量要求及验收

1、乙方必须按照工程设计图纸和施工技术标准和国家验收标准施工,按邢台市质检站要求施工,工程质量达到合格标准。

2、乙方必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、构件、设备、安装验收合格后方可使用。

七、双方的责任、权利、义务

甲方责任:

1、施工过程中负责协调周边关系,与监理、设计等职能单位部门的事务和关系的处理。

2、负责统一协调安排、提供施工人员的住宿临建房,施工现场的临水、临电的设置,由甲方负责水电接口各一个引入现场,其它由乙方负责(施工用水电由甲方负责)。

3、施工用主材钢筋、水泥、沙子、石子、砖、商品灰和水电暖的管子等,除周转材料以外的所有工程中用料由甲方提供(绑丝、垫块、对拉螺栓由乙方负责)。

4、安全、质量的管理和验收,合理的安排工期、控制进度。

5、根据进度定期支付人工费,因为甲方原因造成的乙方停工,顺延乙方工程工期。

6、地基处理以及主体阶段涉及乙方用工的变更按工程量或者临工形式向乙方支付费用。

7、乙方不能保质保量完成甲方的安排和要求,甲方有权利在7天内更换施工队伍。

乙方的责任和施工中包括的内容:

1、乙方必须服从甲方的统一指挥和安排,参加图纸的会审,不得私自更改图纸内容。施工中乙方应该按设计要求、施工规范进行施工。由本工程发生的工程施工中违章罚款等均由乙方负责负担。

2、从现场放线到工程竣工验收合格的所有人工费、机械费,图纸设计中的所有内容,(甩项部分不包括)包括平整场地、场地道路硬化、料库塔设、土方开挖前的人工费、清槽(探釺除外),回填土、机械就位、机械维修、机械使用、商砼输送、保养、料场、挂牌、炊具自理、楼外防护网架搭设拆除、周转材料装卸、场地清理,主体内预制构件制作,木工设备、外防护网架自备等,工地现场内甲方不安排临时工。

3、施工用周转材料(钢管、模板、扣件、架板等)、木材(木方、顶柱、木板等)铁钉、胶带、铁丝、绑丝、模板隔离剂、垫块、(止水对拉螺栓除外)、放线用的一些零星辅材等按图纸设计施工中的其它小材料类由乙方购买。如施工中对零星用品发生争执乙方属 弃权。(没有明确物品在内)甩项:防水,不锈钢栏杆,防盗门、塑钢窗安装、消防、空调护栏,人防门及其安装。

4、施工中所有机械设备和工具的提供和购买。钢筋全部现场加工。

5、如有发生因乙方技术质量问题出现返工维修等现象发生的一切费用由乙方负责,甲方视情节轻重予以罚款处理。

6、如果发生因为拖欠农民工工资而引发的纠纷和一切后果,乙方全部承担责任和损失。注:在甲方不拖欠工程款的情况下。

7、乙方不能够保质保量完成甲方的安排和要求。甲方有权利在七天内更换施工队伍,乙方应无条件的配合退场。

8、乙方开工前三天报施工总进度计划,双方签字认可,逾期不报按甲方编制为准。施工期间不能按计划完成施工进度一切罚款由乙方承担。

9、在施工和维修期间如有发生人身伤害、死亡事故一切赔偿损失乙方负全部的责任。

10、电梯井、积水坑土方开挖外运。褥垫层铺设。

11、乙方应 收到工程款的同时,向甲方提供考勤表和农民工支付人工费的证明。

12、进场施工前向甲方报送施工组织机构和施工人员名单,经甲方审核同意后按名单组织人员进场确保上岗证件齐全,乙方的人员设置和施工必须满足工程质量、环境、职业健康安全管理体系要求。乙方应该应该设专职技术人员负责执行甲方的管理制度和模式。每项工程开工前负责编制施工方案及落实和采取措施,负责编制每材料、机械器具供应计划及施工进度计划、负责编制安全生产落实规划及特殊工种人员名单的复印件。

八、安全文明施工

1、乙方应该严格文明施工,现场达到“市级文明工地标准”,并达到:“ 、六好”标准。

2、由本工程发生的安全、质量等事故,由乙方负责。

3、乙方严格遵守国家及地方的各项法律、法令、法规和企业的各项规章制度,抓好环保治安、卫生等规章制度的宣传和贯彻,教育所属员工遵纪守法。因乙方人员不遵纪守法所发生的违法乱纪行为和事件及后果,均由乙方承担一切后果和责任。一切的社会治安费用由乙方负责。

4、一切服从监理,尊重监理。

九、双方约定在合同履行中发生争议时,双方协商无效,由邢台市仲裁委员会仲裁。

十、其它未尽事宜,甲、乙双方另行协商。可产生附加协议确定有关事宜。

十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,盖章有效。

甲方:____________乙方:________

签约 日期:_______签约 日期:_______

知道科技还为您提供以下相关内容希望对您有帮助:

地下车库水泥地面破损谁负责

二、合同约定具有优先性购房/租赁合同条款:若合同明确约定“车库维护由物业负责”或“开发商保修期延长至X年”,则按合同执行。例如,某楼盘合同约定防水工程保修期为8年,期间地面损坏由开发商处理。物业服务协议内容:物业合同可能规定日常巡检义务(如发现积水及时清理),但重大结构性维修仍需根据产权归属确定责任。例如,

上海地下车库维修能否动用维修基金呢

合同约定优先性,若购房合同或物业服务协议中明确约定车库维护责任,则按合同条款执行。例如,某楼盘合同约定防水工程保修期为8年,期间渗漏问题由开发商处理。特殊情况下的维修责任若地下车库的损坏是由个别业主的过错行为造成的,则该业主需承担维修费用。根据“谁造成谁负责”的原则,过错业主应对其行为造成...

小区地下库漏水谁负责

若地下车库的漏雨维修需要使用专项维修资金,物业公司应协助业主进行申请和使用。其他情况:如果物业服务合同里明确写了物业要管地库的防水、排水,那漏水了物业就得修;如果是公共设施坏了,比如公共水管裂了,物业也得负责修;物业平时没管好,没发现漏水隐患,那也得担责。业主或第三方责任业主自行改动:...

小区地下车库消防设施维修费用由谁出

若消防问题由第三方行为导致,如施工不当或人为破坏,则维修费用应由第三方承担。若因不可抗力导致消防问题,如自然灾害,且各方均无过错,则维修费用可能需通过补助、社会捐赠等方式筹集。综上所述,小区地下车库消防设施维修费用的承担方可能是开发商、业主或物业服务企业,具体需根据实际情况和相关...

业主私自封地下车库违法吗

业主私自封地下车库是否违法需根据具体情况判断,可能构成违法。具体分析如下:一、车库归属权是核心判断依据根据《中华人民共和国民法典》第二百七十五条,建筑区划内规划用于停放汽车的车位、车库归属由当事人通过出售、附赠或出租等方式约定;占用业主共有道路或其他场地用于停放汽车的车位属于业主共有。若...

出售小区地下车住应公示什么证件

地下车库(车位)不动产登记实施细则及相关文件;销售许可证明及买卖合同网签备案信息。二、通用公示要求规划与销售许可 必须公示《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》等规划类证件,证明车位建设合法性;销售许可证明(如《商品房预售许可证》)需明确车位销售资格。价格与合同信息 价格承诺书需列...

小区地下车库未完工业主怎么办

小区地下车库未完工,业主可按以下办法处理:核实规划与责任:要求开发商提供地下车库的规划许可、施工进度表及竣工备案文件,明确未完工原因及责任方。若规划中明确车库为配套设施,开发商未按约定完工,可依据购房合同追究违约责任。协商沟通:联合业主与开发商协商,要求明确完工时间、整改方案,或提供临时...

小区地库消防维修费用谁出的

业主共同承担:若地下车库属于业主共有部分(如计入公摊面积),则其维修费用,包括消防维修,应由全体业主共同承担。这通常通过住宅专项维修资金来支付,该资金是业主按照一定比例缴纳的,用于共有部分的维修和更新。物业服务企业承担:如果物业服务合同中明确规定了消防系统维修费用的承担方,或者物业服务企业...

开发商在未出售车位上安装地档需要通过业主委员会同意吗

开发商在未出售车位上安装地档通常需要通过业主委员会同意,且属于必要条件,但需结合具体情况判断。具体分析如下:一、从《物业管理条例》角度分析根据《物业管理条例》第五十条,业主、物业服务企业不得擅自占用、挖掘物业管理区域内的道路、场地,损害业主的共同利益。地下车库作为物业管理区域的一部分,其...

地下车库水泥地面保修多久

地下车库水泥地面的保修期一般在半年至5年之间,具体时长需结合工程性质、设计要求及施工品质综合判断。以下从不同维度展开分析:一、按工程性质划分若地下车库水泥地面属于普通装修工程或地面铺设工程,且未涉及防水功能,其保修期通常依据《建设工程质量管理条例》第四十条执行,标准保修期为2年。此类工程的...

显示全文

猜你还关注